[ PRAWO BUDOWLANE ]
Kary umowne uznane za nienależne
Spór generalnego wykonawcy z inwestorem
- Klient
- Generalny wykonawca, inwestycja mieszkaniowa
- Problem
- Inwestor naliczył kary umowne za zwłokę i potrącił je z zatrzymanego wynagrodzenia z każdej z faktur. Zwolnienie tych kwot miało nastąpić po dokonaniu odbioru prac przez inwestora i po zaakceptowaniu faktury końcowej.
- Działanie
- W sprawie wykazano, że opóźnienie wynikało ze zmian wprowadzanych przez inwestora w trakcie realizacji, w tym z rozszerzania zakresu prac oraz z błędów dokumentacji projektowej, a nie z winy wykonawcy.
- Efekt
- Sąd uznał kary za nienależne. Wykonawca odzyskał 1,5 mln zł wynagrodzenia wraz z odsetkami.
